建筑工程的索赔可以索赔利润吗

2022-04-12来源:网络248 人看过
建筑工程的索赔可以索赔利润得根据实际情况,有可以赔和不可以赔的。一般来说,因工程范围变更(计划外的工程或大规模的工程变更等)或施工条件变化而引起的索赔,可以纳入利润,即有权获得利润索赔。对工程延误,如果该延误(或工程暂停或工程暂时停工的)是由业主方责任发生的,则无权要求赔偿。

相关法规

《中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 《中华人民共和国民法典》第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 《中华人民共和国民法典》第八百零五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

法律知识延伸阅读

  • 建筑工程结算纠纷起诉状怎么写

    建筑工程结算纠纷起诉状应该包含以下事项:1、原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式;2、被告的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、

  • 工伤事故索赔有效期具体是多长时间

    律师说法 工伤事故的索赔有效期:单位在三十日内应当向社保行政部门申报工伤;职工被认定为工伤后,及时为其申请劳动能力鉴定;收到鉴定结论后,可立即向社保经办机构取得申请工伤

  • 员工违法被辞退索赔的方式是怎样的

    律师说法 员工违法被辞退的,索赔的方式包括与用人单位协商、请求调解组织调解、或者依法去申请劳动仲裁等。员工可以要求用人单位继续与其履行劳动合同,如果合同履行不能的,

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    相关法律知识

    • 建筑工程结算纠纷起诉状怎么写

      建筑工程结算纠纷起诉状应该包含以下事项:1、原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式;2、被告的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、

      2022-04-12 阅读:169
    • 工伤事故索赔有效期具体是多长时间

      律师说法 工伤事故的索赔有效期:单位在三十日内应当向社保行政部门申报工伤;职工被认定为工伤后,及时为其申请劳动能力鉴定;收到鉴定结论后,可立即向社保经办机构取得申请工伤

      2022-04-09 阅读:225
    • 员工违法被辞退索赔的方式是怎样的

      律师说法 员工违法被辞退的,索赔的方式包括与用人单位协商、请求调解组织调解、或者依法去申请劳动仲裁等。员工可以要求用人单位继续与其履行劳动合同,如果合同履行不能的,

      2022-04-08 阅读:178
    • 如何区分建筑工程合同及购销合同

      律师说法 区分建筑工程合同及购销合同如下:建筑工程合同是指一方约定完成建设工程,另一方按约定验收工程并支付一定报酬的合同。购销合同是指一方将货物的所有权或经营管理

      2022-04-06 阅读:614
    • 虚假宣传功效怎么索赔

      律师说法 虚假宣传功效的索赔是:与经营者协商和解;请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解;向有关行政部门投诉;根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;向人民法

      2022-04-05 阅读:150

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答