房屋转让协议怎么书写

2022-12-03来源:网络94 人看过

法律咨询解答

房屋转让协议

甲方(转让方):身份证号:
乙方(受让方):身份证号:
甲方自愿将其申请获批的市路号经济适用住房一套(含附属物,按甲方预开发商签订的《购房合同》约定为准)转让给乙方,为明确双方的权利和义务,经双方平等协商,双方就具体转让事宜达成以下协议条款,供双方遵守、执行:
一、所转让房屋的基本情况
甲方获批的经济适用房为市小区栋单元号房,房屋户型为,该房屋建筑面积约为为㎡(最终以房产证为准),房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的《购房合同》约定为准。
二、转让价款
1.甲方所购房屋单价为元/㎡,总价为元整,甲方同意按照此单价和总价转让给乙方。该房应缴纳的超标面积差价款元由乙方承担。
2.为证明双方诚意,乙方向甲方支付该购房指标转让费元整(此款不在购房款内)。此款在甲方向乙方办理完房产证过户手续当日支付。
3.该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部承担,甲方在接到付款要求时,及时通知乙方,乙方接到甲方通知后,及时将款项支付甲方,由甲方及时支付。
4.因甲方为名义购房人,乙方为房屋实际所有人,甲方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。甲方取得的《购房合同》、交纳房款的收据和发票、交纳税费的票据、产权证及与购房有关文件,应在取得当日将上述原件交付乙方。
三、房产交付
甲方接到开发商交付通知后,应通知乙方一起验房,并按开发商与甲方签订的《购房合同》标准验收,如验收不合格的,甲方应责令开发商整改,直至符合合同约定后才能收房。甲方收房后,应将该房交付乙方,由乙方占有和使用,同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益。甲方应协助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。
四、办理过户手续约定
甲方应按《购房合同》的约定办理房产证,并承诺自取得房屋所有权证之日起5年内将产权证过户到乙方名下。如政策允许提前办理过户手续的,甲方在接到乙方通知后10日内与乙方一起办理过户手续。过户费用及政府收取的土地收益金等费用由乙方承担。
五、特别约定
1、甲方保证在办理产权证时,产权证上只能是甲方名字,不能将其他人列为共有人,并保证能按照本协议约定办理产权过户手续。
2、未经乙方同意,甲方不得将房产证挂失及将房产转让、抵押或因甲方原因被查封等,保证该房产无权利瑕疵(银行按揭贷款设定的抵押除外)。
3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的,乙方有权要求甲方将房产抵押给乙方,甲方应予办理。
4、房产交付时有质量问题或不符合原购房合同及本协议约定的,甲方须与开发商协调解决或自行解决。
5、房产过户给乙方后三年内,乙方再向外转让该房产的,同等条件下,甲方有优先购买权。
6、甲方取得房产证后,应乙方要求,甲方同意办理公证委托,委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续,公正费用由乙方承担。
六、违约责任
1.本协议签订后,如甲方拒绝履行该协议或解除本协议的,甲方应向乙方退回交纳的所有款项(包括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等,下同)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,并向乙方支付违约金万元。
2.如因甲方拒绝交房或办理产权证过户手续的,每逾期一日,按照房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金,超过约定期限达60日仍未履行的,乙方有权解除本协议,甲方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,并向乙方支付违约金万元。
3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人,造成乙方不能获得房屋产权,或有第三人主张该房屋产权而形成诉讼的,视为甲方违约,按本条第二款赔偿乙方。
4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支付按揭贷款本息所造成的后果由乙方自身承担。
5、本协议签订后,未经乙方同意甲方不得与开发商或银行就本协议涉及的《购房合同》和《借款合同》等做任何条款修改,否则视为甲方违约,如因此而影响乙方权益的,乙方有权终止本协议,甲方按本条第二款赔偿乙方。
6、乙方不能按照本协议约定支付甲方指标转让费的,每逾期一日,按照房屋总价款每日千分之一向甲方支付违约金,超过约定期限达60日仍未履行的,甲方有权解除本协议,没收乙方所交款项。
7、双方应诚信履行本协议,任何一方违反本协议约定,经指出不能及时纠正,导致另一方权益受到侵害的,应向守约方支付违约金20万元。
七、其他约定
1、本协议双方签字之日起生效。
2、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:      乙方:
年月日    年月日

相关法律规定

《合同法》第十二条

法律知识延伸阅读

  • 辨认房屋产权证真假的办法有哪些

    法律咨询解答 不动产权属证书和不动产登记证明,应当加盖不动产登记机构登记专用章。不动产权属证书和不动产登记证明样式,由国土资源部统一规定。辨别真伪产权证有8种方法:一看

  • 民事诉状范本如何书写

    法律咨询解答 原告:(个人写清楚:姓名、性别、出生日期、民族、职业、住址、电话、邮编)(单位写清楚:单位全称、法定代表人姓、职务、住所地、电话、邮编)被告:(个人写清楚:姓名、

  • 房屋动迁赔偿标准

    法律咨询解答 我们国家的法律法规并没有对房屋拆迁的补偿标准做明确规定,有的是一些原则性的规定,在拆迁过程中,同一地区仅隔一条街的两个不同的项目补偿标准相差悬殊情况是很

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    • 农村房屋上的土地纠纷怎么处理

      律师解答 针对农村房屋土地纠纷,处理方式包括协商、行政处理和诉讼。根据《土地管理法》,应优先尝试协商解决,如协商无果,政府将介入处理。若对处理结果不满,可依法在限定时间内查看全文

    • 产权房屋买卖纠纷怎么处理

      律师解答 针对产权房屋买卖纠纷,首要采取协商方式解决,若协商无果,可依据《仲裁法》和《民事诉讼法》进行仲裁或诉讼。合同纠纷可仲裁,民事纠纷则可调解或起诉。为避免不良后果,查看全文

    • 因政府施工造成我房屋开裂

      律师解答 针对您提到的房屋开裂严重影响居住安全的情况,根据《城市房地产管理法》及相关法律规定,您首先应当确保评估报告的准确性和权威性。随后,可以依据评估结果向开发商及查看全文

    • 房屋过户后的纠纷怎么处理

      律师解答 针对房屋过户后的纠纷,处理方式包括和解、调解、仲裁和诉讼。根据《中华人民共和国民法典》,应首先尝试与对方协商达成一致,可重新签订协议解决纠纷。若协商无果,可选查看全文

    • 未装修闲置房屋物业费怎么收?

      律师解答 针对未装修的房屋,您可以向物业申请减免物业费。依据《物业服务收费管理办法》,若房屋未入住或未使用,业主有权书面通知物业服务企业,并按规定标准的70%交纳物业费。律查看全文

    相关法律知识

    • 辨认房屋产权证真假的办法有哪些

      法律咨询解答 不动产权属证书和不动产登记证明,应当加盖不动产登记机构登记专用章。不动产权属证书和不动产登记证明样式,由国土资源部统一规定。辨别真伪产权证有8种方法:一看

      2022-12-03 阅读:88
    • 民事诉状范本如何书写

      法律咨询解答 原告:(个人写清楚:姓名、性别、出生日期、民族、职业、住址、电话、邮编)(单位写清楚:单位全称、法定代表人姓、职务、住所地、电话、邮编)被告:(个人写清楚:姓名、

      2022-12-03 阅读:94
    • 房屋动迁赔偿标准

      法律咨询解答 我们国家的法律法规并没有对房屋拆迁的补偿标准做明确规定,有的是一些原则性的规定,在拆迁过程中,同一地区仅隔一条街的两个不同的项目补偿标准相差悬殊情况是很

      2022-12-03 阅读:87
    • 房屋契税征收新标准

      法律咨询解答 房屋买卖或者赠与过户的时候都需要缴纳一定比例的契税。当房屋产权发生变化的时候,应该由接受房屋产权的人向国家缴纳一定比例的契税。目前的契税税率仍为房产

      2022-12-03 阅读:102
    • 城镇户口可以继承农村房屋吗

      法律咨询解答 公民的房屋属于个人的合法财产,按照相关法律的规定是可以继承的。不论是农村村民,还是城市户口的公民,都可以按照继承洪法的规定享受继承权,并且有权按照个人的意

      2022-12-03 阅读:88

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答