因不可抗力导致工程停工怎么索赔?

2023-02-24来源:网络102 人看过

法律咨询解答

不可抗力索赔的方式是协商或诉讼等。因不可抗力导致工程停工的索赔:
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;
2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;
4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;
5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

【延伸知识】不可抗力主要包括以下几种情形:
(1)自然灾害:如地震、台风、洪水、冰雹、火灾、暴风雨、雪灾、海啸等;
(2)政府行为,如征收、征用;
(3)社会异常事件,如罢工、骚乱、战争等。

相关法律规定

民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。

法律知识延伸阅读

  • 因为坐牢导致贷款逾期怎么办

    法律咨询解答 因为坐牢导致贷款逾期的,当事人可以委托自己的亲戚朋友尽快偿还欠款,一般借款人没有按时偿还的,需要根据约定或者国家有关规定支付一定的逾期利息,承担相应的违约

  • 被人扇了一巴掌可以索赔多少钱

    法律咨询解答 被人扇了一巴掌可以索赔多少,需要视伤情而定。如果构成轻微伤及以上的话,一般才需要进行赔偿,赔偿范围包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、必

  • 由不可抗力导致的工程索赔可以索赔什么?

    法律咨询解答 根据法律规定,不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,出现不可抗力有些损失也是需要进行赔偿的。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    相关法律知识

    • 因为坐牢导致贷款逾期怎么办

      法律咨询解答 因为坐牢导致贷款逾期的,当事人可以委托自己的亲戚朋友尽快偿还欠款,一般借款人没有按时偿还的,需要根据约定或者国家有关规定支付一定的逾期利息,承担相应的违约

      2023-02-24 阅读:91
    • 被人扇了一巴掌可以索赔多少钱

      法律咨询解答 被人扇了一巴掌可以索赔多少,需要视伤情而定。如果构成轻微伤及以上的话,一般才需要进行赔偿,赔偿范围包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、必

      2023-02-24 阅读:85
    • 由不可抗力导致的工程索赔可以索赔什么?

      法律咨询解答 根据法律规定,不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,出现不可抗力有些损失也是需要进行赔偿的。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双

      2023-02-24 阅读:85
    • 货物运输遭遇暴雨致损是否属于不可抗力,特大暴雨算不可抗力吗

      货物运输遭遇暴雨致损不属于不可抗力。货物运输途中突遭暴雨,货物承运人虽不能避免暴雨的发生,但依据现有的天气预报等科技手段,结合运输行业的运输惯例,承运人主观上应当预见

      2023-02-23 阅读:82
    • 虚假诉讼导致不当执行怎么处罚,食品温度不当导致处罚案例

      执行不当的情况下,可以采取执行回转予以补救。具体是指执行完毕后,据以执行的判决、裁定和其他法律文书确有错误,被人民法院撤销的,对已被执行的财产,人民法院应当作出裁定,责令

      2023-02-23 阅读:104

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答