发包人违约怎么承担违约责任

发包人违约怎么承担违约责任

2023-06-18来源:网络97 人看过

法律咨询解答

1、具体的承担方式如下:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔; 2、发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。 【温馨提示】如果您有咨询律师的需求,华律网作为您身边的法律服务平台,凝聚27万+高效率、服务评价好的专业律师团队,直接在线咨询我们,省时省心!

相关法律规定

《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

法律知识延伸阅读

  • 法律规定分公司能不能独立承担民事责任

    法律咨询解答 分公司不可以独立承担民事责任。因为分公司并不具备独立的法人资格,它只是总公司的分支机构,所以其民事责任由公司承担。 一、分公司,是指在业务、资金、人事等方

  • 故意提供不合格军事设施罪刑事责任如何承担

    关于故意提供不合格军事设施罪刑事责任如何承担的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、故意提供不合格军事设施罪刑事责任如何承担1、犯本罪的,处五

  • 挂名监事是不是需承担法律责任

    法律咨询解答 一般挂名监事不需要对公司出现的各种问题承担责任,但是如果由于监事失职或者过错致使公司受到损失的,则该挂名监事是需要对造成的损失承担责任的。法律明确规定

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    • 夫妻一人欠债离婚后还需要共同承担吗

      律师解答 夫妻一方欠下的债务,如果属于共同债务,离婚后仍需共同承担。根据民法典相关规定,共同签名或一方事后追认的债务,以及用于家庭日常生活的债务,都属于共同债务。离婚时,这查看全文

    • 有限责任公司破产后债务谁承担

      律师解答 有限责任公司破产后,其债务将由公司破产财产来承担。根据相关法律规定,会进行破产清算以清偿债务。如果债务无法及时清偿,可能会引发债权人采取法律措施进行追讨,也可查看全文

    • 租户漏水应该谁承担?

      律师解答 租户漏水责任的归属要根据具体情况判断。如果是租户的使用不当或保管不善导致的漏水,责任应由租户承担。若是自然损耗或不可归责于租户的原因,则出租人应负责维修。查看全文

    • 抖音直播线上签约的后面不播了有违约金吗

      律师解答 抖音直播线上签约后如不按时直播,属于违约行为。按照《中华人民共和国民法典》的规定,违约需承担相应责任,包括支付违约金。请务必遵守合同条款,避免不必要的法律纠纷查看全文

    • 退出qq音乐公会会不会产生违约金?

      律师解答 退出qq音乐公会可能产生违约金。根据《中华人民共和国民法典》,当事人可约定违约时应支付违约金。若退出公会违反合同约定,则需支付,具体数额视合同而定。不及时处理查看全文

    相关法律知识

    • 法律规定分公司能不能独立承担民事责任

      法律咨询解答 分公司不可以独立承担民事责任。因为分公司并不具备独立的法人资格,它只是总公司的分支机构,所以其民事责任由公司承担。 一、分公司,是指在业务、资金、人事等方

      2023-06-18 阅读:113
    • 故意提供不合格军事设施罪刑事责任如何承担

      关于故意提供不合格军事设施罪刑事责任如何承担的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 一、故意提供不合格军事设施罪刑事责任如何承担1、犯本罪的,处五

      2023-06-17 阅读:91
    • 挂名监事是不是需承担法律责任

      法律咨询解答 一般挂名监事不需要对公司出现的各种问题承担责任,但是如果由于监事失职或者过错致使公司受到损失的,则该挂名监事是需要对造成的损失承担责任的。法律明确规定

      2023-06-17 阅读:91
    • 二手房违约金的规定如何

      法律咨询解答 关于二手房违约金的规定如下: 1、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 2、约

      2023-06-17 阅读:117
    • 企业分支机构的责任承担是怎样的

      法律咨询解答 分公司是本公司管辖之下的法人的分支机构,没有单独的法人资格。分公司没有独立的财产,其财产所有权归属于本公司所有;分公司不独立享受权利和承担义务,其经营所得

      2023-06-17 阅读:75

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答