建筑工程不可抗力索赔原则是什么

2022-12-01来源:网络112 人看过

法律咨询解答

因不可抗力不能履行合同的,除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;
(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;
(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。
不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

相关法律规定

《民法典》第一百八十条

法律知识延伸阅读

  • 建筑工程质量怎么举报

    法律咨询解答 举报建筑工程质量问题的途径很多,如果是已竣工建筑,首先应向物业公司反应举报,一些小问题物业公司都能解决,物业公司无法解决可向当时建设局工程处举报。如果是在

  • 建筑工程质保金支付时间退还时间是多久

    法律咨询解答 建筑工程质保金支付时间一般都是在工程建设完成之前交付的。建设工程竣工结算后,发包人应按照合同约定及时向承包人支付工程结算价款和预留保证金。工程质量保

  • 建筑工程质量标准规范是怎样的

    法律咨询解答 1、根据标准的约束性划分:强制性标准、推荐性标准。强制性标准保障人体健康,人身财产安全的标准和法律、行政性法规规定强制性执行的国家和行业标准是强制性标准

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    • 因被打导致手指肌腱受伤,我应该索赔多少钱?

      律师解答 被人打伤后,应该这样计算赔偿数额:1、医疗费,根据医疗机构出具的收款凭证进行确定;2、误工费,根据受害人的误工时间和收入状况确定;3、交通费,根据受害人及其必要的陪护人查看全文

    • 交通事故导致误工,但工资未缴纳个税如何索赔?

      律师解答 交通事故误工费,原告(受害人)有固定收入,要提交:1、用人单位营业执照副本复印件,单位盖章(证明单位合法存在);2、原告与单位签订的劳动合同(证明劳动关系);3、单位出具误工损失查看全文

    • 某某做脸导致过敏,该怎么索赔?

      律师解答 美容院过敏纠纷处理方法如下:1、因违约而产生的美容纠纷,赔偿范围是返还医疗费用;2、因侵权行为而产生的美容纠纷;美容机构在提供美容时,由于其过失行为导致了公民的生查看全文

    • 延期交房赔偿不可抗力怎么办

      律师解答 延期交房若因不可抗力,可请求解除合同。根据《合同法》相关规定,不可抗力导致合同目的无法实现时,当事人有权解除合同。若不及时处理,可能面临合同违约的风险及相应的查看全文

    • 由于医院的失误,该如何索赔?

      律师解答 医院用错药的赔偿如下:1、药房工作人员应对此承担主要过错,患者应当承担未核对的部分过错。根据药房方面应当承担的过错比例,再乘以本次过错所导致的损害后果的损失,即查看全文

    相关法律知识

    • 建筑工程质量怎么举报

      法律咨询解答 举报建筑工程质量问题的途径很多,如果是已竣工建筑,首先应向物业公司反应举报,一些小问题物业公司都能解决,物业公司无法解决可向当时建设局工程处举报。如果是在

      2022-12-01 阅读:96
    • 建筑工程质保金支付时间退还时间是多久

      法律咨询解答 建筑工程质保金支付时间一般都是在工程建设完成之前交付的。建设工程竣工结算后,发包人应按照合同约定及时向承包人支付工程结算价款和预留保证金。工程质量保

      2022-12-01 阅读:100
    • 建筑工程质量标准规范是怎样的

      法律咨询解答 1、根据标准的约束性划分:强制性标准、推荐性标准。强制性标准保障人体健康,人身财产安全的标准和法律、行政性法规规定强制性执行的国家和行业标准是强制性标准

      2022-12-01 阅读:106
    • 土地经营权流转应遵循哪些原则

      法律咨询解答 土地经营权流转应当遵循以下原则:(一)依法、自愿、有偿,任何组织和个人不得强迫或者阻碍土地经营权流转;(二)不得改变土地所有权的性质和土地的农业用途,不得破坏

      2022-12-01 阅读:99
    • 什么是保险合同的解释原则

      法律咨询解答 1、文义解释原则:即按合同条款通常的文字含义并结合上下文来解释,它是解释保险合同条款的最主要的方法。文义解释必须要求被解释的合同字句本身具有单一的且明确

      2022-12-01 阅读:99

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答