简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件,建筑施工合同施工日期怎么约定

2023-02-15来源:网络146 人看过

1、工程量增加

施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。

2、发包人变更设计

若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料

若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。

4、发包人未按约支付工程款

一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当

实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。

6、工程质量鉴定

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应承担相应的违约责任。

7、不可抗力或其他因素

承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。

建设、施工、监理单位应及时关注施工许可证上注明的合同工期,发现工程不能按期竣工的,应及时互相督促办理延期手续,以免施工许可证失效。

【法律依据】

《建设工程合同司法解释》第十五条,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

法律知识延伸阅读

  • 合同先盖章后签字是否有效,电子合同怎么签字盖章

    合同先盖章后签字当然有效。法律没有规定盖章签字的先后顺序,只要内容真实有效有效即可。当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名

  • 简述申请建筑工程施工的许可证条件,爱丁堡大学研究生申请条件

    建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件:1.依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续;2.在城市、镇规划区的建筑工程,已经取得建设

  • 房东不履行合同该怎么办,供应商不履行合同怎么办

    房东不履行合同,租客首先可以与房东进行协商,告诫对方应当及时地按照约定履行自己的义务。如果房东仍然拒绝履行自己的约定义务,租客可以请求对方承担相应的违约责任。违约责任

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    • 租赁合同是否有效?

      律师解答 租赁合同可能无效。依据《合同法》,合同需所有利益相关人签字才具法律效力。若缺失一人签字,可能导致合同无效,产生纠纷时难以维权。律师解答合同可能无效。处理方式:1查看全文

    • 解除劳动合同是赔偿基本工资吗

      律师解答 解除劳动合同赔偿非仅基本工资。依据《劳动合同法》,赔偿金按工作年限计算,违法解除则需支付双倍。不及时处理可能导致法律纠纷及额外赔偿。律师解答解除劳动合同赔查看全文

    • 在承租人去世后,如何满足条件以变更承租人?

      律师解答 承租人去世后,通常无法直接变更承租人。依据《相关法律法规》,原承租人死亡属于不得变更承租人的情形。若不及时处理,可能导致租赁关系混乱,影响房屋使用权及利益分配,查看全文

    • 要离婚对方不同意需要哪些条件

      律师解答 对方不同意也可离婚,需证明夫妻感情破裂。依据《婚姻法》,法院在夫妻感情破裂且调解无效时,会判决离婚。不及时处理可能导致长期精神痛苦和财产分割等问题。律师解答查看全文

    • 商店法人变更但店名不变要如何操作?

      律师解答 首先需前往工商局办理企业名称变更手续。店名作为企业重要标志,变更法人需更改营业执照上的字号名称。依据《企业名称登记管理规定》,不办理变更可能导致法律纠纷。查看全文

    相关法律知识

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答