承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期怎么确定?

2023-03-23来源:网络125 人看过

法律咨询解答

以承包人提交验收报告之日为竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
【温馨提示】若对问题还有疑问,可快速咨询律师,华律甄选27万+优质律师,三重认证保护,请放心咨询。
【延伸知识】当事人之间约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,人民法院应予支持。

相关法律规定

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:

法律知识延伸阅读

  • 申请专利需要提交的材料有哪些

    法律咨询解答 1、申请发明或者实用新型专利的,提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等发明或者实用新型专利申请文件。2、申请外观设计专利的,提交请求书、该外观设计的图

  • 发包人违约责任的情形有什么

    法律咨询解答 发包人违约责任的情形:(1)不按时支付工程预付款;(2)不按合同约定支付工款,导致施工无法进行;(3)无正当理由不支付工程竣工结算价款等。 相关法律规定 《民法典》第八百零

  • 借款人一直拖延不还款该怎么办,借款人拖着不还怎么办

    民间借贷如果借款期限已经满,经出借人催要而仍未偿还借款的,出借人可以依法向人民法院提起诉讼,运用法律武器保护自己的合法权益。为了防止超过诉讼时效,出借人可以在诉讼时效届

  • 法律专题推荐

    SQL Error: select classid,classname,classpath from zs_u_ls_com.phome_enewsclass order by rand() limit 6
    声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律咨询

    相关法律知识

    29元电话法律咨询

    只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答